乌兰浩特200MW800MWh储能电站项目EPC总承包

**200MW800MWh储能电站项目EPC总承包 招标公告1.招标条件

本招标项目 **200MW800MWh储能电站项目EPC总承包 已由 ****点击查看**委员会 批准建设，招标人为 ****点击查看 ，建设资金来自 自筹 ，项目已具备招标条件，现采用资格后审的方式对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围2.1招标项目名称：**200MW800MWh储能电站项目EPC总承包2.2建设地点：**市**哈达镇境内2.3招标规模：**200MW800MWh储能电站项目采用EPC总承包模式，****点击查看电站及220kV升压站等全部工程的勘察、设计、设备材料采购、施工、调试、试运行、服务（包括竣工验收）、协调（征地、电网、社会关系等）等全过程的EPC总承包（不包括送出线路工程）。本工程为交钥匙工程，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的，则仍须纳入本次招标范围。（1）勘察设计：****点击查看电站及220kV升压站等涉及到的所有勘察设计任务，地质勘测、微观选址、初步设计、施工图设计、竣工图设计、现场配合设计以及设计文件审查，经业主审批同意后，提报行业主管部门的批复（如有）；提交施工图及竣工图等相关成果资料。工程建设过程中为解决工程技术问题及根据发包人的科研要求，进行必要的科学试验、获取相应的科研成果。（2）项目的手续办理：除林草地手续、土地手续（永久土地费用及手续）、质监手续由发包人办理外，其他所有与项目相关的依法合规手续由投标人办理并承担相关费用。（3）前期工作：负责临时用地租赁及恢复，并通过验收；负责树木、草地的移植及恢复，并通过验收；配合发包人开展永久用地及长期租地等工作；****点击查看政府产业政策的要求，办理项目落地所需的相关手续，****点击查看政府相关要求，具备开工条件；结合项目规划选址和电网接入条件，尽快开展示范项目配套送出工程的协调，确保送出工程与示范项目同步投产。（4）设备采购范围：满足本项目装机容量的所有一次、二次设备，包含但不限于：储能单元、箱变（如有）、主变、预装站、无功补偿、电缆、绞线、光缆等本工程所有设备的采购。本项目全部公用工程、消防、防雷、道路建设、电站内外建筑、绿化、亮化景观、展示标识、监控（含施工阶段危大工程所配备的满足现场使用需求的视频监控等）、电缆及光缆等所需的设施、设备等；****点击查看设计院技术规范书执行。包括上述设备的监造、催交、运输、接车、倒运（含堆场）、接货验收、仓储保管等，发包人会安排主要设备的监造，发包人的监造不免除投标人对所购设备监造和质量控制的责任。（5）施工范围：负责200MW/800MWh储能区、储能电站内、变配电升压设施等本项目施工范围内涉及的所有土建、安装、调试工程以及其它辅助设施安装工作、竣工资料编制、技术服务等。包含全部设备和材料运输（倒运及堆场）、保险、接车、卸车、仓储保管、试验、调试、试运行、验收、二次搬运、消缺处理至移交给招标人的全部工作；以及承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。****点击查看电站工程建设施工管理过程中安全、质量、环保等保障工作；施工期间的施工用水、用电、临时设施由投标人自行解决。（6）检测及验收：负责建设范围内的调试并网验收、性能考核、专项验收、竣工验收及达产验收，满足国家、行业现行规范及各类要求；按照国家、行业相关规范及要求编制档案材料提交发包人，按照发包人要求进行信息化管理等。（7）其他工作：负责缴纳工程保险及招标人安排的其他工作。本工程作为EPC总承包交钥匙工程，包括完成达标投产验收并全部移交生产及质保期内所有工程内容所需的费用，不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本项目所有专项验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围；投标总价是投标人全面实质性响应招标文件规定的EPC项目的所有责任和风险的最高限价，项目实施期间不因工程量增加、物价上涨、疫情防治（报价时应充分考虑）、恶劣天气（雨雪大风施工措施费）等非不可抗力因素而增加中标合同价格。2.4项目计划投资：108500.0万元2.5标段划分： 标段编号 标段名称 合同估算价（万元） 工期（日历天）

****点击查看	**200MW800MWh储能电站项目EPC总承包
招标范围	工程-设计-新能源工程-其他新能源;工程-勘察-岩土工程-岩土工程勘察/工程地质勘察;工程-工程施工-新能源工程-其他新能源工程
108500.0	117

3.投标人资格要求3.1本次招标所有标段 接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员总数不超过2家。采用联合体投标的，联合体必须由设计单位和施工单位组成，其中施工单位作为联合体的牵头人，并附联合体协议书。由联合体投标的，必须由牵头人下载文件等招标事宜，牵头人未办理而由联合体其他成员办理的，将导致联合体投标被拒绝，联合体成员均需办理CA锁。3.2 投标资格能力要求：投标资格能力要求： （1）资格要求：本次招标要求投标人须是在中华人民**国境内注册的独立法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。本次招标要求投标人同时具备以下资质： ①设计资质要求：建设行政主管部门颁发的电力行业设计甲级资质或工程设计综合资质甲级。 ②勘测资质要求：建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质或工程勘察综合资质甲级。 ③施工资质要求：建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包一级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。具有承装（修、试）电力设施许可证承装类、承修类、承试类二级及以上资质。3.3其他要求：（2）业绩要求：近三年(以合同签订时间为准)，2023年1月1日至今投标人具有一项储能装机功率不小于200MW且储能时长达到4小时（含）****点击查看电站的EPC总承包合同业绩，并提供业绩合同彩色扫描件（合同需体现承包范围、装机容量、签订时间并提供中标通知书，否则按无效业绩处理）。如为联合体投标的，联合体成员方业绩均可。 （3）主要人员要求： ①项目经理：具有建筑工程或机电工程专业一级注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证B本。 ②设计负责人：应当具备工程设计类注册执业资格。 ③技术负责人：须具备机电工程专业一级注册建造师证书、要求具有高级及以上职称。 ④项目经理、设计负责人、技术负责人不得相互兼任，且拟任项目经理、技术负责人在本项目实施期间未在其他项目任职，投标人须就此出具承诺函，有社保机构出具的投标人为其缴纳的近半年的养老保险相关证明。 （4）信誉要求：①****点击查看机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单、****点击查看法院在“信用中国”网站（www.****点击查看.cn）列入严重失信名单、未被“**法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”列入失信被执行人名单，并在投标文件中附相关证明材料。 ②****点击查看银行资信和商业信誉，不存在骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或其他违反招投标法律法规和招投标文件规定的情况，在近3年内不曾在任何合同中有违约或属投标人的原因而被终止合同；近3年内不因诉讼（或仲裁）或因行业不良行为而导致停产整改或重大质量事故等，并在投标文件中附加盖单位公章的承诺函。 （5）其他要求：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按无效投标处理。4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2026-08-05 08:30 至 2026-08-10 12:00（**时间，下同)，通过请登录《**自治区工程项目项目交易系统》（https://219.****点击查看.179:9443/tpbidder），领取格式为"nmgzf\"的招标文件。领取后使用"投标文件制作工具（**）"打开查看。

5.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026-08-27 09:00，投标人应在截止时间前通过登录**自治区工程建设电子招投标交易平台，将加密版电子投标文件上传至系统，如果是双信封，需将一信封和二信封分别上传。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在**自治区公共**交易网（http://ggzyjy.****点击查看.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.****点击查看.com）、**招标投标公共服务平台（http://www.****点击查看.cn）上发布。

7.其他说明

7.1 项目类别：工程建设项目招标投标，项目内容：其他工程

7.2 按照《中华人民**国招标投标法》《电子招标投标办法》****点击查看委员会等八部委令第20号）等相关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，通过公共**交易平台在线签订或备案交易合同。

8.联系方式

招 标 人：****点击查看

地 址：**省**市**西路9****点击查看广场A座8楼

联 系 人：侯续

联系电话：0311-****点击查看0131

招标代理：****点击查看

地 址：**市**区**路68****点击查看广场B座14层

联 系 人：马志勇、李兴、邢俸永

联系电话：0311-****点击查看8905

行业监管：****点击查看**委员会

地 址：****点击查看市育才南路党政综合大楼

联 系 人：王博

联系电话：151****点击查看2224

9.提出异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人如有异议可通****点击查看交易中心工程项目交易系统在线提交异议，并通过本公告注明的招标人联系方式向招标人反馈。

10.投标注意事项：10.1、领取招标文件登录地址：请登录《**自治区工程项目交易系统》（https://219.****点击查看.179:9443/tpbidder），领取格式为“nmgzf"的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具（**）”打开查看。10.2、请使用投标文件制作工具查看投标文件内容并编辑电子版投标文件，工具下载地址：【请点击下载】10.3、开标解密投标文件（不见面开标大厅）地址：https://219.****点击查看.179:9443/BidOpening10.4、投标操作须知

2026-08-04

投标注意事项：投标操作须知

附件：
招标公告.pdf