宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）公路工程（变更新增设备）项目专业分包施工公开选择公告

根据我单位选择计划安排，现拟采用公开方式选择****点击查看港主通道（鱼山石化疏港公路）公路工程（变更新增设备）项目专业分包施工，欢迎合格的供应商前来 报价。

一、项目概况和选择范围

（一）项目概况：****点击查看港主通道（鱼山石化疏港公路）公路工程（变更新增设备）项目专业分包施工，主要施工内容为包件1涉及钢箱梁检修通道部分制作施工（新增舟岱高速长白互通匝道钢箱梁检修通道、新增擂鼓隧道消防水管、何家大桥钢箱梁检修通道）；包件2涉及舟岱大桥**航孔桥、主通航孔桥钢箱梁检查车的施工，建设地点:**省**市、**市。

（二）选择内容和范围:专业分包施工（含所有设备的安装及调试、基础制作及施工、封道、材料现场验收、转运、装卸、二次装运、吊装、保管及看护（通车前巡查）、电缆沟垃圾清理、材料费、技术资料和税金等内容），详见工程量清单。

本次选择设2个标段，具体标段划分如下表：

（三）t计划工期:施工工期3个月，缺陷责任期12个月。具体开工日期以项目部要求为准。

（四）t施工质量目标:符合工程质量规范；工程质量优良。

（五）其他： /

二、供应商资格要求

（一）参加本次选择活动的供应商应当是中华人民**国境内的t法人 ¨非法人组织 ¨自然人，¨依法办理主体资****点击查看公司，同时还应具备如下条件：

t 1.资质要求:参与本次公开选择的响应人须持有有效的企业法人营业执照，有效的安全生产许可证，具备钢结构工程专业承包三级及以上资质或起重设备安装工程专业承包三级及以上资质或特种工程专业承包不分等级资质。

t 2.业绩要求: 近三年内（2022年1月1日至响应截止日期间）至少已完成1个合同总额不低于100万元的类似项目施工业绩（以合同复印件为准），类似项目是指：含钢结构或钢箱梁检查车、行车的安装或改造施工。

t 3.项目负责人要求:（1）具有有效期内的安全生产考核合格证书（B类或C类）；（2）担任过一个及以上的类似机电或建筑施工安装项目的项目负责人（提供合同或合同发包方的证明材料，必须体现出姓名）；（3）拟派项目负责人在响应截止日止未在其他在建合同工程上担任项目负责人的承诺书；（4） 近三年内（自2022年1月1日至响应截止日期间）拟委派项目负责人无行贿犯罪行为记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.****点击查看.cn/）查询结果为准，****点击查看法院判决书判决时间为准）。

t 4.信誉要求: 近三年内（自2022年1月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.****点击查看.cn/）网站页面显示内容为准并截图，****点击查看法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。

5.财务能力要求： 响应人应提供“财务能力”承诺:营运资金不少于人民币50万元财务能力承诺书。

（二）与选择人存在利害关系可能影响选择公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目选择活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）选择活动的。

（三）本次项目¨接受 t不接受联合体参加选择活动。联合体响应的，应满足下列要求： /

（四）每个供应商最多可对2个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。

（五）其他： /

三、选择文件的获取

（一）潜在响应人可访问****点击查看网站，网址为http://www.****点击查看.com/home.html。本项目公开选择公告和补充（答疑、澄清）、中选结果公示均通过该网站公布。

（二）请于2025年3月20日至2025年3月25日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至12时，下午14时至17时（**时间，下同），将单位介绍信、经办人身份证及上述资料的扫描件（加盖公章）发送至邮箱：****点击查看@qq.com，并在购买标书的邮件内注明响应人代表联系人姓名、手机号码、邮箱及标段，即可通过电子邮件或其他电子形式方式获得电子版选择文件（word版、PDF版各一份）。（无需到现场购买选择文件）。

（三）选择文件每套售价 0 元人民币，售后不退。

四、响应文件递交等要求

（一）选择人不组织工程现场踏勘，不召开报价预备会。

（二） 响应文件递交的截止时间：2024年4月2日9时30 分。

（三）响应文件递交方式：要求递交纸质响应文件（正本一份，副本一份）。采用现场或邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件送达至****点击查看。

（四）因响应人纸质响应文件未递交或逾期送达或者未送达指定地点或者未按公开选择文件要求密封，选择人不予受理，造成响应失败的，由响应人自行承担责任。

（五）本项目采用网上远程视频方式进行唱价会议（响应人无需至唱价现场），须各响应人预先安装华为云会议系统，并提**行调试，会议室ID待开标前1个小时电话告知。华为云会议客户端可选择下载电脑端或者手机端，电脑端请前往华为云会议官网下载：http://www.****点击查看.com/product/meeting/download.html；手机****点击查看商店或APP Store，搜索“华为云会议”。具体使用指南详见华为云会议官网。

唱价地点：**市上**五星路206****点击查看中心5号楼7楼705室 。

五、发布公告的媒介

本次公开选择公告同时在****点击查看网站（网站地址http://www.****点击查看.com/home.html）上发布。

六、联系方式

（一）采 购 人：****点击查看

地 址：**市上**五星路206****点击查看中心5号楼6层

联 系 人： 郑女士

电 话： 0571-****点击查看6609

（二）监督部门：****点击查看纪检审计室（综合监督部）

地 址：**市上**五星路199****点击查看中心2号楼17层

电 话： 0571-****点击查看0383

选择人：****点击查看

日 期：2025年3月 20日