航天创新大厦38楼室内装修工程项目公告

公告-招标公告广东 - 深圳 - 南山区

发布于 2025-06-23

招标详情

深圳航天工业技术研究院有限公司

企业详情 >相似采购商 >

联系人27个

立即查看

可引荐人脉873人

立即引荐

历史招中标信息195条

立即监控

航天创新大厦38楼室内装修工程项目公告

航天创新大厦38楼室内装修工程招标公告

（招标编号：****点击查看）

招标项目所在地区：**市**区

本航天创新大厦38楼室内装修工程（招标项目编号：****点击查看），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为****点击查看。该项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2.1项目名称：航天创新大厦38楼室内装修工程

2.2项目类型：工程

2.3项目概况：本次施工内容为DY02-05-A项目室内装修（38层），装修区域为38层办公区域的室内装修工程及相关水、电、消防、暖通、智能化工程。室内装修总面积约800平米（按套内建筑面积）。

2.4项目地点：**市**区留仙大道1013号航天创新大厦

2.5招标范围：包括但不限于装修装饰工程以及与其直接配套的其他工程等以及发包人交与承包人的其他工作，所有的细目详见图纸、清单、技术要求及合同其他文件。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行。

2.6计划工期：发出开工令后60日历天

2.7最高投标限价：1,564,418.85

资格项目	资格要求
资质要求	1.投标人在中华人民国境内注册，具有独立的民事诉讼主体资格、符合相关法律法规要求、能够独立履行合同。（相关信息以国家企业信用信息公示系统http://www.**点击查看.cn/查询结果为准） 2.投标人应具建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质，提供相应资质证书复印件。 3.投标人应具有建设行政主管部门核发的有效期内的安全生产许可证，提供许可证复印件。
财务要求	1.投**点击查看银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，并出具承诺书。 2.提供近三年（2022-2024点击查看事务所/审计机构审计的审计报告，审计报告内容至少包含正文、资产负债表、利润表、现金流量表。（投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成**点击查看事务所/审计机构审计的审计报告，审计报告内容同上）。
信誉要求	1.投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未发生重大质量、环境、安全事故，并出具承诺书。 2.投标人在项目评审期间不存在被列为失信被执行人的情形，具体认定以企业信用信息公示系统（https://www.点击查看.cn/）和信用中国(https://www.**点击查看.cn/）网站检索结果为准，投标人须出具相关承诺书。
团队要求	项目经理（项目负责人）应具有有效的建筑工程专业注册建造师二级及以上资质和安全生产考核合格证书（B本），且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理，投标人应提供相关证书复印件和无在建项目承诺书（格式自拟）。
其他要求	1.如投标人近三年(2022年至今)涉及诉讼（仲裁）败诉情况，应说明投标人败诉的货物买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件以及中国裁判文书网（https://wenshu.****点击查看.cn/）相关查询截图。如诉讼（仲裁）无败诉或无诉讼（仲裁），提供承诺书（格式自拟）。 2.本项目不接受联合体投标。

4.1投标人注册

①投****点击查看集团集中采购平台（https://www.e-casic.com），在平台首页点击“免费注册”，对于航天科工外部企业选择“我是外部供应商”，对于航天科工内部企业选择“我是采购企业”，按照注册要求填写相关注册信息，提交注册，审核情况将在24小时内（不含法定节假日）进行反馈。

②注册成功后，投标人在平台首页登录企业管理员账号，在“工作台”中选择“企业部门管理”，新增子部门（如需）。

③新增子部门后，投标人在平台首页登录企业管理员账号，在“工作台”中选择“企业用户管理”，对用户进行授权（授权“投标人”角色）。如需新增用户，则先新增再授权。非企业管理员用户第一次登录需要先设置密码。

4.2 招标文件购买

4.2.1招标文件发售期：2025年6月23日下午19：00至2025年6月30日下午17：30（**时间）。

4.2.2招标文件购买路径：投标人登录主平台，进入“招投标”专区，选择“投标管理”-“购买文件”，找到对应项目办理购标手续，招标文件售价500（元），只接受电汇（接受个人汇款），汇款时备注“项目简称（招标编号）+标书款”。投标人须将电汇底单上传平台以供审核。招标文件一经售出，概不退款。标书款发票仅提供增值税普通发票，标书款汇款账户信息如下：

公司名称：****点击查看

开户银行：工行****点击查看路支行

银行账户：020****点击查看****点击查看00626201

4.3招标文件下载

代理公司对投标人购标信息审核通过后，投标人可在“投标管理”-“文件下载”自行下载招标文件电子版，招标方不再提供纸质招标文件。

4.4 保证金递交

递交方式：现金保证金（即电汇）或保函两种方式。

1.现金保证金（即电汇）缴纳方式：投****点击查看集团集中采购平台（https://www.e-casic.com），投标人在【投标管理】-【文件下载】-找到对应项目，点击“确认下载”后出现“缴纳保证金”按钮，选择“现金保证金”，确认后出现“子账号查看”按钮，显示本次投标保证金收款账户信息，投标保证金应从本单位基本账户转出。（注意：该投标保证金账户信息只针对本项目，不同项目将会是不同的账户）

4.5 CA办理

4.5.1 CA用于投标文件的签章、加密、提交、解密，以及澄清，投标人登录主平台，在首页点击“我的工作台”-“数字证书申请”，提交信息进行在线申请，审核通过后CA将通过邮寄方式寄送至指定地点，请投标人合理安排时间，逾期办理自行承担相应后果。

4.5.2投标人登陆主平台，在首页“帮助中心”下载“”，该软件为CA必备的驱动程序。

4.6 投标文件编制

投标人登陆主平台，在首页“帮助中心”下载“”，投标人须通过投标文件客户端编制投标文件。

4.7投标文件递交

递交截止时间：2025年7月14日上午09：30（**时间）

递交方法：网上递交

递交地址：****点击查看集团集中采购平台（https://www.e-casic.com/）

备注：投标人须在递交投标文件截止时间前将CA加密后的投标文件进行网上递交。逾期递交或未按招标文件要求递交的投标文件恕不接受。投标人应至少提前一天测试投标文件递交事宜，一旦出现无法递交的情形，及时联系招标代理机构处理。

投标人平台递交电子投标文件同时，还应递交纸质版投标文件，具体要求详见招标文件。

请投标人提前半小时登录网上开标大厅等候开标，开标后在用CA完成解密、签名确认后方可退出。